ZÁPIS ze schůze rady č. 24/2024
Město Krupka
datum: 19. 8. 2024, čas: 08:00​

Program jednání
1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Darovací smlouva – dar osobního detektoru plynu JPO II od GasNet Služby
5. Podpora akce Destinační agentury Krušnohoří: Den zaniklých obcí Fojtovice – Mohelnice – Habartice dne 5. 10. 2024
6. Administrace veřejné zakázky na dodávku automobilů pro MěPo Krupka
7. Oznámení záměru vymezení zón ochrany přírody CHKO Krušné hory - připomínky města Krupka
8. Zpráva o hospodaření města za období 1. 1. 2024 - 31. 7. 2024
9. Vzdání se práva a prominutí pohledávky
10. Prodej movitého majetku Města Krupka – mobilní telefon
11. Právní zastoupení ve sporu o určení vlastnictví objektu Bohumila Bachury 684 a 685, Krupka
12. Poskytnutí dotace z Fondu regenerace v MPZ nebo HKK Krupka pro rok 2024 - žádosti
13. Dům dětí a mládeže, Cvrček, Sídliště 605 - výzva Ústeckého kraje ,,Zvýšení dostupnosti aktivit pro neorganizovanou mládež"
14. Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací
15. Dodatek č. 3 k Pověření Ústeckého kraje č. 111 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
16. Odpis pohledávek - dávky sociální péče
17. Odpis pohledávek - dávky hmotné nouze
18. Prodej p. p. č. 40/1 k. ú. Bohosudov
19. Prodej p. p. č. 239/4 k. ú. Bohosudov
20. Prodej p. p. č. 1914/10 k. ú. Krupka
21. Změna kupujícího - prodej pozemku k.ú. Bohosudov
22. Návrh směny pozemků v k. ú. Vrchoslav, záměr prodeje p. p. č. 331/2 v k. ú. Vrchoslav
23. Záměr prodeje p. p. č. 738 a p. p. č. 654/12 k. ú. Bohosudov
24. Záměr prodeje p. p. č. 322/1 k. ú. Vrchoslav
25. Záměr pronájmu pozemku k. ú. Soběchleby u Krupky
26. Záměr pronájmu pozemku k. ú. Bohosudov
27. Nájemní smlouva - Mariánské poutní slavnosti 2024
28. Dodatek k nájemní smlouvě - Komenského 333, Krupka
29. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
30. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
31. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-4023334/VB/002
32. Výpověď smlouvy na správu, provozování a údržbu veřejného pohřebiště
33. Směna lesních pozemků mezi Lesy České republiky s. p. x Město Krupka
34. Pěstební práce v lesích města Krupka
35. Žádost o přijetí infrastruktury do majetku města - nově vybudovaný chodník
36. Zřícenina hradu Kyšperk (p. p. č. 816, k. ú. Unčín u Krupky) - odborné posouzení stavu
37. Smlouva o zajištění praní prádla pro penzion Hrad Krupka
38. Vyhlášení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - Výměna oken a dveří objektu Bohosudovská 185, Krupka
39. Vyhlášení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,Krupka – komunikace v ul. Vinohrady"
40. Vyhlášení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lávka pro zpřístupnění zříceniny hradu Kyšperk“ - II. vyhlášení
41. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lávka pro zpřístupnění zříceniny hradu Kyšperk“
42. Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a sanaci objektů Agapé II.“– II. vyhlášení
43. Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku na služby - Zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Stavební úpravy objektu Pod Dolní drahou čp. 23“
44. Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava kaple Božího hrobu, Krupka – Bohosudov“
45. Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna stávající podlahové krytiny z PVC za nové PVC v ZŠ Maršov, Krupka“
46. Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje na akci s názvem "Lávka pro zpřístupnění zříceniny hradu Kyšperk"
47. Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje na akci s názvem "Zpracování PD - Revitalizace štoly Starý Martin"
48. Dodatek č. 2 na akci "Oprava kaple sv. Františka v Soběchlebech"
49. Změna smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem ,,Dodávka a montáž 3 ks mříží na zřícenině hradu Krupka" – revokace usnesení
50. Přistoupení města Krupka k Paktu starostů a primátorů EU týkající se otázek klimatu a energetiky

Nesplněná usnesení:

Číslo usnesení	Usnesení rady	Datum jednání	Zodpovídá	Termín	Stav plnění usnesení
UR-105-4/24	Bod programu: Směna lesních pozemků mezi Lesy České republiky s.p. x Město Krupka Text přijatého usnesení: Rada města Krupka po projednání: BERE NA VĚDOMÍ možnost směny lesních pozemků mezi Lesy České republiky s. p. x Město Krupka z důvodu scelení pozemků. POVĚŘUJE pana Petra Vorlíčka vstoupit do jednání s Lesy České republiky s. p. v této věci. UKLÁDÁ informovat Radu města Krupka o možném dalším postupu.	5. 2. 2024	Petr Vorlíček	31. 5. 2024	- návrh dalšího postupu v tomto jednání RM jako samostatný bod
UR-505-15/24	Bod programu: Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti – p. p. č. 676/8 a p. p. č. 637/8 v k. ú. Vrchoslav Text přijatého usnesení: Rada města Krupka po projednání: SCHVALUJE uzavřít smlouvu o zřízení služebnost - vybudování kanalizační přípojky na dotčeném pozemku v majetku města tj. p. p. č. 676/8 a p. p. č. 676/8 v k. ú. Vrchoslav, s manž. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, bytem ul. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Osečná. Jednorázová náhrada za věcné břemeno činí 3 500 Kč bez DPH. UKLÁDÁ zajistit podpis smlouvy. Přílohy k usnesení:GP.pdf VB Škoda Pavel a Iva.pdf	10. 6. 2024	Sandra Nademlejnská	24. 6. 2024	- smlouva podepsána, odeslána na Katastrální úřad, který ve smlouvě našel chybu; smlouva bude opravena a zaslána znovu k podpisu
UR-626-19/24	Bod programu: Volnočasové hřiště u parku Herty Lindnerové Text přijatého usnesení: Rada města Krupka po projednání: UKLÁDÁ předložení smlouvy/dodatku o provozování volnočasového hřiště u parku Herty Lindnerové, p. p. č. 1874/5 k. ú. Krupka, se společností SPORT KRUPKA, s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 22/13, Krupka 417 42, IČO 254 06 621, Radě města Krupka ke schválení.	15. 7. 2024	Klára Eflerová, Ing.	31. 7. 2024	- stávající smlouva obsahuje pozemek č. 1874/5 v k. ú. Bohosudov, který spravuje a udržuje SPORT KRUPKA, navržena revokace usnesení
UR-663-20/24	Bod programu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu Text přijatého usnesení: Rada města Krupka po projednání: SCHVALUJE dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu s firmou KOUTECKÝ s.r.o., Ferrariho 3091/8, Stodůlky, 15500 Praha 5, IČO 63147084. UKLÁDÁ zajistit podpis dodatku. Přílohy k usnesení: Dodatek č. 1 - Krupka_-1rev.pdf	29. 7. 2024	Jana Helísková, Bc.	12. 8. 2024	- Dodatek č. 1 podepsán p. starostou a odeslán k podpisu firmě Koutecký, zatím se podepsaný nevrátil

TAJ doporučuje Radě města Krupka vzít informaci o plnění usnesení na vědomí.

Protože roste počet výjezdů s potřebou možnosti zjištění úniku plynu v bytech či domech a naše JPO II nedisponuje vhodným detektorem, požádali hasiči GasNet Služby o poskytnutí sponzorského daru, popřípadě o bezplatné propůjčení vhodného měřícího přístroje. Společnost GasNet Služby na tomto základě nabídla, že hasičům poskytne darem starší, ale funkční přístroj.
Předkládáme tímto darovací smlouvu na přijetí daru osobního detektoru SEWERIN řady EX-TEC PM4 včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru v počtu 1 kusu.

OKS doporučuje radě města přijmout navržené usnesení.

Destinační agentura Krušnohoří z. s. podala žádost o spolupráci při pořádání akce Den zaniklých obcí Fojtovice – Mohelnice – Habartice, kterou připravuje na sobotu 5. října 2024 od 10:00 do 20:00 hodin. Žádost je přílohou tohoto bodu.
Níže jsou Radě města Krupka navržena usnesení pro zajištění součinnosti města Krupka na této akci.

TAJ doporučuje Radě města Krupka přijmout návrhy usnesení.

Městská policie Krupka předkládá Radě města Krupka ke schválení nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., na zpracování administrace veřejné zakázky na dodávku dvou služebních automobilů pro Městskou policii Krupka ve variantě č. 2 nabídky – Režim nabídky: Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) na dodávky, zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. zakázka s předpokládanou hodnotou nad 2 mil. Kč bez DPH (maximálně však do limitu 5,401 mil. Kč bez DPH). Celková cena za zpracování varianty č. 2 (ZPŘ) je 100 000 Kč bez DPH s DPH 121 000 Kč.

Městská policie Krupka doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.

V souvislosti s inflací je navrženo navýšení ceny za výkon Městské policie Krupka v souvislosti s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou k zajišťování úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem mezi městem Krupka a obcí Modlany.
V současné době je tato cena 1.080.000 Kč (smlouva 1.000.000 Kč + dodatek č. 1 od 1. 1. 2024 navýšení o 80 tis.; obojí viz příloha materiálu tohoto bodu).

Ř Městské policie Krupka doporučuje Radě města Krupka přijmout navržené usnesení.

Z důvodu úmrtí provozovatele Milana Rejhona, IČO: 68444478 došlo k zániku smlouvy o provádění nucených odtahů vozidel na katastrálním území města Krupka. Předkládáme smlouvu č. 223/86/OSM/2024 – Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů vozidel na území města Krupka a provoz parkoviště odtažených vozidel s MILPAD s.r.o., IČO 19916311, K Zámku 239, Košťany. Náklady na odtahy jsou totožné dle předešlé smlouvy č. 378/107/OSM/2020 s firmou Milan Rejhon z roku 2020.

OSM doporučuje Radě města Krupka prijmout návrh usnesení.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako orgán státní správy ochrany přírody (dále jen "AOPK"), podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, připravila na základě pověření Ministerstva životního prostředí návrh vymezení zón ochrany přírody CHKO Krušné hory. Dne 29. 7. 2024 obdrželo město Krupka oznámení záměru vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Krušné hory (dále jen "CHKO Krušné hory"). čj. 16866/SOPK/24, současně s žádostí o zaslání připomínek k návrhu zonace CHKO.
Město Krupka vedlo jednání se zástupci AOPK dne 13. 9. 2023, kde bylo vyzváno k zaslání vyjádření a připomínek k návrhu zonace CHKO Krušné hory (viz zápis z jednání v příloze tohoto bodu). Dne 13. 11. 2023 přijala Rada města Krupka usnesení č. UR-868-32/23. Na základě tohoto usnesení obdrželo město Krupka dopis od AOPK ze dne 11. 1. 2024 (opět v příloze tohoto bodu).
Ve vyhlášeném záměru ze dne 29. 7. 2024 není vůbec reflektováno na výše zmiňované přijaté usnesení Rady města Krupka.
Jako součást materiálu přikládáme otevřený dopis starosty města Boží Dar a upozornění Ústeckého kraje na vyhlášení záměru.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o předložení záměru na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory k projednání je zároveň vyhlášena na úřední desce města Krupka (viz: https://www.krupka-mesto.cz/oznameni%2Dzameru%2Dchko%2Dkrusne%2Dhory/d-17465/p1=11231). Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou, zapsaní v katastru nemovitostí, mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 90 dnů od dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou na portálu veřejné správy. Vlastníci jsou oprávněni uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byli dotčeni ve výkonu svých práv nebo povinností. Námitky se uplatňují písemně u Ministerstva životního prostředí v Praze – odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
Součástí materiálu jsou 3 dokumenty dotčených obcí, kde vyjadřují svá stanoviska k plánovanému záměru.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje přijmout návrh usnesení.

Město Krupka má v současné době vyhotoveny „Zásady města Krupka pro spolupráci s investory“ platné od 23.11.2023, jejichž přílohou jsou návrh smlouvy o spolupráci a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., v platném znění, přináší změnu povahy plánovacích smluv, které budou nově uzavírány jako veřejnoprávní. Tyto smlouvy mohou upravovat vzájemné povinnosti stran při uskutečňování stavebního záměru, a také úpravu práv a povinností v oblasti soukromého práva. Z uvedeného důvodu je tedy nutné stávající „Zásady města Krupka pro spolupráci s investory“ včetně návrhů smluv upravit dle platné legislativy. OSÚAŽP předkládá radě města zadávací dopis k poskytnutí právních služeb na úpravu Zásad města Krupka pro spolupráci s investory, včetně vzorových plánovacích smluv, do takové podoby, aby uvedené dokumenty odpovídaly ustanovením zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v účinném znění, společností Kropáček LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 04909933, Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8. Cena za poskytnutí služeb nepřekročí částku 34 000,00 Kč.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje přijmout usnesení.
Předmětný zadávací dopis byl posouzen poskytovatelem právních služeb Města Krupka, jehož stanovisko je v příloze. Připomínky byly zapracovány do dokumentu.

Vedoucí finančního odboru předkládá do jednání Rady města Krupka na vědomí Zprávu o hospodaření města za období 1. 1. 2024 – 31. 7. 2024. Zpráva obsahuje údaje o rozpočtovém hospodaření dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby s údaji o plnění příjmů a výdajů a financování v návaznosti na schválený rozpočet města, přehled o průběžném plnění sdílených daní, včetně porovnání s rokem 2023 a 2022, údaje v celkovém úhrnu plnění příjmů a výdajů jednotlivých organizačních jednotek města dle stanovených rozpočtových limitů, informaci o stavu peněžních prostředků na běžných účtech, stav dlouhodobých úvěrů a přehled přijatých dotačních prostředků a jejich čerpání.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění skutečnosti
Příjmy celkem po konsolidaci	358 633 000,00	360 268 000,00	226 657 737,97	62,91%
Výdaje celkem po konsolidaci	366 633 000,00	383 930 000,00	174 211 487,14	45,38%
Saldo P-V	-8 000 000,00	-23 662 000,00	52 446 250,83
Třída 8 - financování	8 000 000,00	23 662 000,00	-52 446 250,83

 

Vedoucí finančního odboru doporučuje Radě města Krupka vzít zprávu na vědomí.

Vedoucí finančního odboru předkládá do jednání Rady města Krupka návrh na schválení vzdání se práva a prominutí pohledávky.
Odpis pohledávek – dlužné nájemné za užívání bytových jednotek a plnění s tím spojená:

1) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Dolní 177, Vrchoslav, Krupka.
Povinné byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkazy, které byly předány k exekučnímu řízení.
Nedoplatek k č. j. 110 Ex 3795/15: jistina 1 722,00 Kč, příslušenství 2 150,00 Kč, náklady právního zastoupení 2 994,75 Kč, úroky 40 023,56 Kč , celkem 46 890,31 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 3795/15 byla ke dni 15. 6. 2024 zastavena.

2) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Dlouhá 637, Krupka.
Povinné byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatku, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkaz, který byl předán k exekučnímu řízení. Nedoplatek k č.j. 110 Ex 10317/13: úroky 36 179,11 Kč, celkem 36 179,11 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 10317/13 byla ke dni 5. 3. 2024 zastavena.

3) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese K. Čapka 241, Krupka.
Povinnému byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkazy, které byly předány k exekučnímu řízení.
Nedoplatek k č.j. 099 Ex 9448/08: příslušenství 20 340,00 Kč, náklady právního zastoupení 2 603,92 Kč, celkem 22 943,92 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 099 Ex 9448/08 byla ke dni 12. 6. 2024 zastavena.

4)█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Soběchleby č.p. 46, Krupka.
Povinné byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkazy, které byly předány k exekučnímu řízení.
Nedoplatek k č.j. 099 Ex 4412/07: příslušenství 8 400,00 Kč, náklady právního zastoupení 2 178,00 Kč, celkem 10 578,00 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 099 Ex 4412/07 byla ke dni 12. 6. 2024 zastavena.

5) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Pod Dolní drahou 23, Krupka.
Povinnému byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkazy, které byly předány k exekučnímu řízení.
Nedoplatek k č.j. 110 Ex 2662/06: příslušenství 5 700,50 Kč, náklady právního zastoupení 2 541,00 Kč, celkem 8 241,50 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 2662/06 byla ke dni 6. 6. 2024 zastavena.

6) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Fojtovice 166, Vrchoslav.
Povinnému byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkazy, které byly předány k exekučnímu řízení.
Nedoplatek k č. j. 134 Ex 11880/12: jistina 3 402,00 Kč, náklady právního zastoupení 4 864,20 Kč, úroky 77 591,12 Kč, celkem 85 857,32 Kč.
Nedoplatek k č. j. 134 Ex 11879/12: jistina 3 909,60 Kč, náklady právního zastoupení 5 154,60 Kč, úroky 98 866,76 Kč, celkem 107 930,96 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedené u soudního exekutora pod spisovou značkou 134 Ex 11880/12 a 134 Ex 11879/12 byly ke dni 15. 6. 2024 zastaveny.

7) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Dolní 177, Vrchoslav, Krupka.
Povinné byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkazy, které byly předány k exekučnímu řízení.
Nedoplatek k č.j. 134 Ex 04828/12: jistina 5 476,20 Kč, příslušenství 6 600,00 Kč, náklady právního zastoupení 6 364,60 Kč, úroky 126 767,48 Kč , celkem 145 208,28 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 134 Ex 04828/12 byla ke dni 15. 6. 2024 zastavena.

8) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Komenského 586, Krupka
Povinné byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatku, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkaz, který byl předán k exekučnímu řízení. Nedoplatek k č.j. 134 Ex 11882/12: jistina 52 465,10 Kč, náklady právního zastoupení 15 869,80 Kč, úroky 1 093 437,64 Kč, celkem 1 161 772,54 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 134 Ex 11882/12 byla ke dni 15. 6. 2024 zastavena.

9) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Libušín 286, Krupka.
Povinné byla zaslaná výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení Okresní soud v Teplicích vydal platební rozkazy, které byly předány k exekučnímu řízení.
Nedoplatek k č.j. 099 Ex 3297/07: příslušenství 18 385,00 Kč, náklady právního zastoupení 2 526,48 Kč, celkem 20 911,48 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 099 Ex 3297/07 byla ke dni 12. 6. 2024 zastavena.
Nedoplatek k č.j. 110 Ex 12958/12: jistina 19 975,34 Kč, příslušenství 6 600,00 Kč, náklady právního zastoupení 8 736,20 Kč, úroky 210 825,75 Kč celkem 246 137,29 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 12958/12 byla ke dni 27. 2. 2024 zastavena.
Nedoplatek k č.j. 110 Ex 12967/12: jistina 24 675,50 Kč, příslušenství 41 983,97 Kč, náklady právního zastoupení 12 221 Kč, úroky 480 678,75 Kč, celkem 559 559,22 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 12967/12 byla ke dni 27. 2. 2024 zastavena.

10) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Šeříková 226, Krupka.
Povinnému byla zaslána výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení byl podán Okresnímu soudu v Teplicích návrh na vydání platebního rozkazu. Nedoplatek k č.j. 110 Ex 12952/12: jistina 48 994,80 Kč, příslušenství 173 784,93 Kč, náklady řízení 14 108,60 Kč, úroky 954 418,71 Kč, celkem 1 191 307,04 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 12952/12 byla ke dni 27. 2. 2024 zastavena.

11) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Dlouhá 637, Krupka.
Povinné byla zaslána výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení byl podán Okresnímu soudu v Teplicích návrh na vydání platebního rozkazu. Nedoplatek k č.j. 110 Ex 12954/12: jistina 70 873,20 Kč, příslušenství 89 277,80 Kč, náklady řízení 15 415,40 Kč, úroky 1 358 639,24 Kč, celkem 1 534 205,64 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 12952/12 byla ke dni 27.02.2024 zastavena.
Nedoplatek k č.j. 110 Ex 8312/13: jistina 65 976,50 Kč, příslušenství 167 430,49 Kč, náklady řízení 5 251,40 Kč, úroky 1 137 104,98 Kč, celkem 1 375 763,37 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 8312/13 byla ke dni 27. 2. 2024 zastavena.

12) █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, byt užívaný na adrese Nové Modlany 23, Krupka.
Povinné byla zaslána výzva k uhrazení nedoplatků, poslední upomínka před soudní žalobou. Z důvodu neuhrazení byl podán Okresnímu soudu v Teplicích návrh na vydání platebního rozkazu. Nedoplatek k č.j. 110 Ex 12959/12: jistina 14 753 Kč, příslušenství 24 312,44 Kč, náklady řízení 11 398,20 Kč, úroky 301 993,91 Kč, celkem 352 457,55 Kč.
Podle § 55 odst. 7 exekučního řádu nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a není-li exekucí postižena nemovitá věc, exekutor exekuci zastaví. Exekuce vedená u soudního exekutora pod spisovou značkou 110 Ex 12959/12 byla ke dni 27. 2. 2024 zastavena.

Vedoucí finančního odboru doporučuje přijmout níže uvedená usnesení.

Pracovnice MěÚ █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​předložila připojenou žádost o odkup mobilního telefonu Apple iPhone 12 64GB (včetně silikonového pouzdra), inv. č. IT-DDHM- 2023/09, ev. č. 19498, datum pořízení 16. 2. 2023 (rok výroby 2021). Vzhledem k tomu, že OOaVV nemá k prodeji námitek, byl zpracován připojený znalecký posudek (ocenění) a dále připojený návrh kupní smlouvy, dle vzoru schváleného poskytovatelem právních služeb.

OOaVV doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.

OOaVV předkládá RM ke schválení fakturu za zajištění právních služeb ve sporu o určení vlastnictví domu Bohumila Bachury 684 a 685, Krupka.

OOaVV doporučuje RM přijmout navrh usnesení.

Po kontrole formálních náležitostí žádostí, odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá žádosti o dotace z programu ,,Obnova nemovitostí ležících v MPZ nebo HKK Krupka" Fondu regenerace pro rok 2024. Komise po projednání předložila své vyjádření k žádostem o dotace a zdůvodnění finanční výše a doporučila Radě města Krupka zařadit žadatelé k projednání - přílohou usnesení. Zápis komise ,,Fondu regenerace města Krupka" z 5. jednání s podpisem předsedy Ing. Jana Růžičky ze dne 16. 7. 2024 - přílohou bodu.

Odbor školství, kultury a sociálních věcí doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení a tím předložené žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2024 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Předkládáme Radě města Krupka žádost ředitelky Domu dětí a mládeže, Cvrček, Krupka, Sídliště 605, o schválení zapojení DDM, Cvrček, Krupka, jako partnera projektu na zajištění aktivity Zvýšení dostupnosti aktivit pro neorganizovanou mládež v rámci projektu Implementace dlouhodobého záměru - Ústecký kraj.
Příjemce dotace: Ústecký kraj
Partner projektu: DDM Cvrček, Krupka
Název aktivity: Zvýšení dostupnosti aktivit pro neorganizovanou mládež
Termín realizace: 36 měsíců
Zahájení projektu: 1. 9. 2024
Rozpočet: 1 642 296,- Kč
Výše dotace: 100%

OŠKaSV doporučuje schválit žádost ředitelky DDM, Cvrček, Krupka

Na základě usnesení UR-440-13/24 předkládáme Radě města Krupka ke schválení Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných městem Krupka.

OŠKaSV doporučuje Radě města Krupka schválit předložená pravidla.

Předkládáme Radě města Krupka dodatek č. 3 (KUUK/113434/2024) k Pověření Ústeckého kraje č. 111 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024, s účinností ode dne 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024. Dodatkem č. 3 je aktualizována příloha č. 1A v části Obsah sociální služby (t. j. vymezení rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základní činnosti) v návaznosti na novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obě novely s účinností od 1. 7. 2024.

OŠKaSV doporučuje Radě města Krupka po projednání schválit dodatek č. 3 (KUUK/113434/2024).

OŠKaSV předkládá Radě města Krupka návrh na odpis pohledávek povinných osob, které do 31. 12. 2012 pobíraly opakované dávky sociální péče. Oprávněné osoby v průběhu pobírání dávky neohlásily v zákonné lhůtě 8 dnů skutečnosti, které měli vliv na výplatu dávky sociální péče, její výši nebo její odejmutí. Na základě rozhodnutí, které vystavil Městský úřad v Krupce v souladu s § 107 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, byla oprávněným osobám uložena povinnost vrátit neoprávněně vyplacenou dávku. Vzhledem k nedodržení povinnosti byla podána žádost o výkon rozhodnutí prostřednictvím advokátní kanceláře. Finanční prostředky pro výplatu dávek poskytovalo MPSV. Uhrazené pohledávky jsou odváděny prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje zpět do státního rozpočtu.

OŠKaSV doporučuje Radě města Krupka přijmout navrhovaná usnesení.

OŠKaSV předkládá Radě města Krupka návrh na odpis pohledávek povinných osob, které do 31. 12. 2012 pobíraly opakované dávky hmotné nouze. Oprávněné osoby v průběhu pobírání dávky neohlásily v zákonné lhůtě 8 dnů skutečnosti, které měli vliv na výplatu dávky sociální péče, její výši nebo její odejmutí. Na základě rozhodnutí, které vystavil Městský úřad v Krupce v souladu s § 107 zákona č. 100/1988Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, byla oprávněným osobám uložena povinnost vrátit neoprávněně vyplacenou dávku. Vzhledem k nedodržení povinnosti byla podána žádost o výkon rozhodnutí prostřednictvím advokátní kanceláře. Finanční prostředky pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi poskytovalo MPSV. Uhrazené pohledávky jsou odváděny prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje zpět do státního rozpočtu.

OŠKaSV doporučuje Radě města Krupka přijmout navržená usnesení.

Jedná se o prodej p. p. č. 40/1 o výměře 1 162 m2 v k. ú. Bohosudov.
Záměr projednán v Radě města Krupka dne 15. 7. 2024 usnesením č. UR-615-19/24. Vyvěšeno na úřední desce od 25. 7. 2024 do 9. 8. 2024.
V rámci prodeje jsou evidovány tyto žádosti:
1. žadatel: žádost ze dne 12. 6. 2024 pod čj. 9924/2024
█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​ a █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ bytem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka žádost byla podána za účelem scelení k nemovitosti čp. 810, rozšíření zahrady k p. p. č. 40/6
2.žadatel: žádost ze dne 7. 8. 2024 pod čj. 13110/2024
█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​ a █​█​█​█​█​ bytem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, žádost podána za účelem scelení k nemovitosti čp. 428, rozšíření zahrady k p. p. č. 37/1
3.žadatel: žádost ze dne 8. 8. 2024 pod čj. 13202/2024
█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​█​ a █​█​█​█​█​█​ bytem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, žádost podána za účelem scelení k nemovitosti čp. 92, rozšíření zahrady k p. p. č. 683/19
4.žadatel: žádost ze dne 9. 8. 2024 pod čj. 13211/2024
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ bytem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, žádost podána za účelem scelení k nemovitosti čp. 443, rozšíření zahrady k p. p. č. 40/2 (LV na rodiče).
Cena je dána znaleckým posudkem č. 5621/031/24 ve výši 500 Kč/m².

OSM doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.
SÚ: pozemková parcela číslo 40/1 v katastrálním území Bohosudov se dle Územního plánu Krupka nachází se v zastavitelném území, v ploše pro bydlení v rodinných domech. K pozemku není v současné době žádný přístup z veřejné komunikace, nebo z pozemku ve vlastnictví města Krupka, a tudíž jeho využití pro novou stavbu pro bydlení je v této chvíli problematické, neboť nejsou splněny požadavky napojení pozemku na veřejnou komunikaci. Stavební úřad doporučuje prodej.

Jedná se o prodej části p. p. č. 239/4 o výměře cca 200 m² v k. ú. Bohosudov, žadateli █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, žádost byla podána za účelem scelení k nemovitosti čp. 32 – oprava a vypořádání stávajícího oplocení pozemku u p. p. č. 734/3, za cenu danou znaleckým posudkem č. 5622/032/24 ve výši 590 Kč/m².
Záměr projednán v Radě města Krupka dne 29. 7. 2024 usnesením č. UR-660-20/24. Vyvěšeno na úřední desce od 30. 7. 2024 do 14. 8. 2024.

OSM: doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.
SÚ: pozemková parcela číslo 239/4 v katastrálním území Bohosudov se dle Územního plánu Krupka nachází se v zastavitelném území, v ploše pro bydlení v rodinných domech. Část předmětného pozemku je v současné době již oplocena a užíván jako zahrada u rodinného domu žadatelů. Stavební úřad doporučuje prodej.

Jedná se o prodej p. p. č. 1914/10 o výměře 108 m² v k. ú. Krupka, žadateli █​█​█​█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​ a █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ bytem█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, žádost byla podána za účelem scelení k nemovitosti čp. 444 a p. p. č. 1914/7 – rozšíření zahrady, za cenu danou znaleckým posudkem č. 5623/033/24 ve výši 590 Kč/m².
Záměr projednán v Radě města Krupka dne 29. 7. 2024 usnesením č. UR-661-20/24. Vyvěšeno na úřední desce od 30. 7. 2024 do 14. 8. 2024.

OSM: doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.
SÚ: pozemek pozemková parcela číslo 1914/10 v katastrálním území Krupka se dle Územního plánu Krupka nachází se v zastavitelném území, v ploše pro účelové komunikace a ostatní cesty. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE A OSTATNÍ CESTY bez označení. Jedná se o komunikace nižší třídy, než jsou místní komunikace C3, cesty v území, kde jsou rekreační objekty, polní cesty ap. Účelové komunikace a ostatní cesty jsou vyznačeny převážně v zastavěném území.
Předmětný pozemek je v současné době již oplocen a užíván jako zahrada u žadatelů o prodej pozemku. Doporučuje prodej pozemku po prověření, zda část uvedeného pozemku není užívána i vlastníkem sousedního pozemku (p. p. č. 1912/8 v k. ú. Krupka).

Odbor správy města předkládá Radě města Krupka k projednání žádost ze dne 10. 7. 2024 pod čj. 11565/2024 - změnu kupujícího na p. p. č. 255/7 v k. ú. Bohosudov.
Prodej pozemku byl schválen v Zastupitelstvu města Krupka dne 25. 11. 2019 usnesením č. B/9. V roce 2020 byl vyhotoven geometrický plán a původní pozemek 255/2 rozdělen a tím vznikla p. p. č. 255/7 o výměře 345 m² k. ú. Bohosudov.
Následně v 08/2020 byla podána žádost o splátkový kalendář, který byl schválen a následně v roce 2022 doplněn.
Splátkový kalendář uzavřený s █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, a █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, na úhradu kupní ceny byl řádně doplacen v 06/2024. Dále byl zaplacen i poplatek za pronájem pozemku za rok 2024 a provedeno vyúčtování.
Vzhledem k vážných rodinným problémům, žádá paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, jako jedna z kupujících o možnost sepsání a uzavření kupní smlouvy na výše uvedený pozemek pouze na svoji osobu.
Prohlášení pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, ze dne 29. 7. 2024 je přílohou této zprávy.

OSM doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.

Jedná se o záměr prodeje p. p. č. 738 o výměře 162 m² a p. p. č. 654/12 o výměře 215 m² v k. ú. Bohosudov, žádost byla podána za účelem zachování zeleně města.

OSM doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.
SÚ: pozemek p. č. 654/12 slouží jako komunikace a je z ní přístup minimálně ke dvěma rodinným domům a k dalším pozemkům. Pozemek p. č. 738 je zelený ostrůvek, který je součástí křižovatky ulic. Stavební úřad nedoporučuje prodej.
SSÚ: prohlašuje, že na p. p. č. 654/12 k. ú. Bohosudov se historicky nacházela komunikace. Nyní slouží jako přístupová cesta k nemovitostem. Na p. p. č. 738 k. ú. Bohosudov se nenachází komunikace. SSÚ nedoporučuje prodej, ale možnost využití pozemků pro vybudování parkovacích míst.

Jedná se o záměr prodeje p. p. č. 322/1 o výměře 532 m² v k. ú. Vrchoslav, žádost byla podána za účelem zřízení zahrady k rekreačnímu účelu.
Na tento pozemek je UZAVŘENA NÁJEMNÍ SMLOUVA OD ROKU 2019 NA JINOU OSOBU NEŽ JE ŽADATEL.

OSM: předmětný pozemek je v současné době oplocen a užíván jako zahrada společně s p. p. č. 322/1 a proto doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.
SÚ: pozemek p. č. 322/1 v katastrálním území Vrchoslav se nachází v zastavitelném území obce, v ploše pro bydlení v rodinných domech V7.

Odbor správy města předkládá Radě města Krupka k projednání žádost ze dne 29. 7. 2024 čj. 12512/2024 pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, na pronájem p. p. č. 214/10 (travní porost) o výměře 40 m² k. ú. Soběchleby u Krupky, za účelem zřízení zahrady.
Po provedeném šetření bylo zjištěno, že pozemek je v současné době z části zatravněn, není udržován, zřejmě v rámci výstavby RD, které probíhají v blízkosti je používán jako částečný přístup. Dle zjištění v katastru nemovitostí je pozemek zabřemeněn služebností uložení a provozování vodovodního a kanalizačního řádu s tím související vstup a vjezd za účelem údržby, oprav a odstranění havárií, dále je zde uvedeno zdržení se stavební činnosti a výsadby stromů.
Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými pozemky různých vlastníků není zřetelná hranice pozemku, v případě schválení záměru pronájmu a uzavření nájemní smlouvy, musí být předem provedeno vytyčení vlastnických hranic výše uvedeného pozemku, což předpokládá náklady cca do 3 000 tis. korun.

OSM: doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.
SÚ: p. p. č. 214/10 v k. ú. Soběchleby u Krupky je veden v katastru nemovitostí jako trvalý trvaní porost. Dle platného Územního plánu Krupky je pozemek určen k využití jako plochy městské zeleně. Stavební úřad doporučuje pronájem v případě stanovení podmínek vlastníkem pro výsadbu a údržbu pozemku s tím, že na pozemku nebudou realizovány žádné stavby včetně oplocení.

Odbor správy města předkládá Radě města Krupka k projednání žádost ze dne 24. 7. 2024 čj. 12344/2024 pana █​█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​ bytem █​█​█​ █​█​█​█​█​█​█​█​ čp. █​█​█​█​ Krupka, na pronájem části p. p. č. 985/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 150 m² k. ú. Bohosudov, za účelem údržby zeleného pásu podél celé nemovitosti čp. 795 a přístupu k ní.
Dle zápisu na LV je pozemek zatížen věcnými břemeny inženýrských sítí.

OSM: doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení
SÚ: dle platného územního plánu je pozemek určen pro plochy dopravní infrastruktury silniční. Pozemek je veden katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní komunikace a jeho požadovaná část do pronájmu tvoří zelený pás, ohraničený obrubníky. Stavební úřad doporučuje pronájem pozemku pouze v případě, že správce komunikace stanoví podmínky užívání.
SSÚ: požadovaná část p. p. č. 985/1 k. ú. Bohosudov není součástí místní komunikace, oproti situaci v katastru nemovitostí se za obrubníky nachází „zeleň“, upozornění na umístění IS v zeleném pásu.

Odbor správy města předkládá Radě města Krupka k projednání a schválení nájemní smlouvu na pronájem pozemku v rámci konání Mariánských poutních slavností v Krupce pro rok 2024 takto:
Smlouva o pronájmu pozemku mezi Městem Krupka a panem Antonínem Kolomazníčkem, IČO 86892142, Krupka, na p. p. č. 1757/1 v k ú. Krupka po dobu konání Mariánských poutních slavností za účelem umístění a provozování lidově-technické zábavy, a to od 10. 9. 2024 do 15. 9. 2024. Cena nájemného je stanovena ve výši 17 500 Kč a musí být uhrazena provozovatelem před zahájením slavností.
Nájemní smlouva byla projednána s právním zástupcem města.

OSM doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.

Odbor správy města předkládá Radě města Krupka k projednání a schválení dodatek k nájemní smlouvě, týkající se prodloužení doby sjednaného nájmu v domě Komenského 333, Krupka. Obsah dodatku byl již schválen právníkem města.

OSM doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.

Jedná se o uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, na zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-4014485/SOVB02, dotčený pozemek p. č. 491/49 k. ú. Maršov u Krupky – kabelové vedení NN. Jednorázová náhrada za věcné břemeno je 2 000 Kč bez DPH.

OSM doporučuje RM Krupka přijmout návrh usnesení.
SÚ: doporučuje uzavření smlouvy.

█​█​█​█​ █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ █​█​█​█​█​ bytem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Krupka, žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky a s ní související objekty přes pozemky města p. č. 610/1, k.ú. Unčín u Krupky.

OSM doporučuje RM Krupka přijmout návrh usnesení.

Jedná se o uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, na zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4023334/VB/002, dotčený pozemek p. č. 3714/2 k. ú. Krupka – kabelové vedení NN. Jednorázová náhrada za věcné břemeno je 18 900 Kč bez DPH.

OSM doporučuje RM Krupka přijmout návrh usnesení.
SÚ: doporučuje uzavření smlouvy.

Jedná se o výpověď smlouvy č.1310/1007/OSM/2019 o správě, provozování a údržbě veřejného pohřebiště k 30. 9. 2024, která byla uzavřena s panem Evaldem Thorandem, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ se sídlem Na Návsi 295, 417 42 Krupka - Unčín, dne 30. 12. 2019. Na základě žádosti správce hřbitova o doplacení inflace a navýšení odměny za správu hřbitova o inflaci, která mu dle smlouvy náleží, byla dodatkem č. 1 (č. 263/98/OSM/2024) ke smlouvě č. 1310/1007/OSM/2019 odměna navýšena od 1. 5. 2024 na částku 55 960,79 Kč. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek (§20) je limit pro zakázku malého rozsahu u smlouvy na dobu neurčitou 2 000 000 Kč/48 měsíců. Dodatkem ke smlouvě byl tento limit ke smlouvě překročen (2 626 246,23 Kč). Uvedené částky jsou uvedeny bez DPH (správce hřbitova není jejím plátcem). Je tedy potřeba smlouvu k 30. 9. 2024 vypovědět, dle smlouvy pak poběží 3měsíční výpovědní lhůta do 31. 12. 2024. V příloze přikládáme výpověď zrevidovanou JUDr. Pavlem Marečkem.
Je zapotřebí na základě výzvy vysoutěžit k 1. 1. 2025 správce pohřebiště na základě nové smlouvy. Výzva bude vyhlášena ve spolupráci s odborem rozvoje města a územního plánování.

OSM doporučuje RM Krupka přijmout návrh usnesení.

Proběhlo prvotní jednání se zástupcem Lesy České republiky, s. p., na základě kterého nám byla zaslána smlouva o vyrovnání nákladů ze směny pozemků. V praxi to bude probíhat tak, že se budou dávat na hromadu doklady související se směnou – za znalecké posudky, lustraci pozemků, geometrické plány apod. a to vše (co budou platit Lesy České republiky, s. p., i co bude platit Město Krupka) a pak to půjde na půl. Samotný proces směn pozemků může trvat i více let.

Vzhledem k tomu, že z přiložené smlouvy, která by měla být schválena RM, nelze určit výši vynaložených finančních prostředků a i na základě upozornění právníka města na skutečnost, že citace: „Jen upozorňuji, že město uhradí náklady i tehdy, pokud se LČR nebo město rozhodnou, že smlouvu neuzavřou“, doporučujeme smlouvu v současné době neuzavírat, ale vytvořit pracovní skupinu, která by dále jednala se zástupci Lesy České republiky, s. p., a připravila by relevantnější podklady pro další kroky.

OSM doporučuje přijmout návrh usnesení.

Předkládáme Radě města Krupka, v souladu s vnitřní směrnicí města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2024/15/RM, ke schválení zápis o výsledku průzkumu trhu na zakázku „Pěstební práce v lesích města Krupka“.
Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Pěstební činnost v lesích města Krupka“ a je nutné zachovat kontinuitu prací do doby výběru nového dodavatele prací, byl proveden průzkum trhu na pěstební práce na pěstební činnost, spočívající v provedení neodkladných prací (celoplošné ožínání a úklid klestu) v měsících srpen a září 2024.
Nejvýhodnější nabídku předložil dodavatel Jiří Procházka, Dubí, IČO 63788098.

OSM doporučuje RM příjmout návrh usnesení.

Odbor správy města na základě žádosti ze dne 3. 7. 2024 podanou panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ 417 25 Lahošť, předkládá Radě města Krupka k projednání žádost přijetí infrastruktury ( nově vybudovaného chodníku) v rámci akce : "Stavba samoobslužné myčky pro OA, na p. p. č. 1899/23 v k. ú. Krupka". Žadatel uvádí, že vlastník pozemku p. č. 3572/1 v k.ú. Krupka Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 00080837, Ruská 260/13, 417 03 Dubí Pozorka, jako dotčený účastník řízení, vznikla z jeho strany podmínka, že budou se stavbou souhlasit, pouze za předpokladu, že nově vybudovaný chodník bude převeden do majetku města Krupky. Dále žadatel uvádí, že na pozemku p. č. 3573 v k. ú. Krupka ve vlastnictví města Krupka, bude v rámci této stavby budovaná nová pokračující část tohoto nového chodníku, aby došlo ke sjednocení přilehlých stávajících chodníků.
Další podrobnosti jsou uvedené v přiložené žádosti.

OSM nedoporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.
Navržený chodník v rámci výstavby navazuje na konec chodníku v ul. Alejní. Chodník kopíruje křižovatku z ul. Alejní do ul. Koněvova. Dle projektu není možné vybudování nového přechodu pro chodce v ul. Koněvova na protější chodník. Tento chodník je pro město zbytečný. Vznikly by městu náklady na jeho údržbu, hlavně v zimním období.
Vyjádření stavebního úřadu:
Pozemky pozemková parcela číslo 3573 a 3572/1 v katastrálním území Krupka jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Dle platného Územního plánu Krupky jsou pozemky určeny pro využití jako plochy dopravní infrastruktury silniční. Navržený chodník navazuje na stávající chodník v ulici Alejní (na p.p.č.3573), a dále pokračuje do ulice Koněvova (na p. p. č. 3572/1), kde umožňuje bezpečnější přechod pro pěší na opačnou stranu vozovky v ul. Koněvova, na stávající chodník na p. p. č. 3576.

Odbor správy města předkládá Radě města Krupka k projednání smlouvu o zajištění praní prádla pro penzion Hrad Krupka společností Prádelna Teplice v.o.s., K vápence 174, Teplice, IČO 27277267. Předmětem smlouvy je poskytování služeb souvisejících s praním prádla. Údržba prádla spočívající v praní, mandlování nebo lisování, žehlení, svoz/distribuce prádla do provozovny pravidelně v dohodnutých intervalech. Cena za poskytnutí služeb činí 50 Kč bez DPH za 1 kg špinavého prádla.
Ostatní informace jsou uvedeny v předložené smlouvě.

OSM doporučuje Radě města Krupky přijmout návrh usnesení.

RM schválila umístění příčného zpomalovacího prahu ke zklidnění dopravy v ulici Rudé armády mezi nemovitostmi s č. p. 462 a 474, a to usnesením č. UR-372-10/24, změněno v usnesení č. UR-602-19/24, viz situace schválení dle nákresu příloha tohoto bodu. Na základě této skutečnosti byla zaslána žádost na Magistrát města Teplice, odbor dopravy. MgM Tce požádal o doplnění žádosti a stanovil lhůtu. Tu jsme, vzhledem k požadovaným podkladům, které jsme neměly k dispozici, nedokázali dodržet. Nicméně byl opětovně vyhotoven dotazník pro občany s žádostí o vyjádření se k záměru umístění příčného prahu. Obdrželi jsme odpovědi od vlastníků 10 nemovitostí s následujícím zjištěním. (viz situace). Nejčastěji se objevuje situace s umístěním ke garážím (koresponduje to s původní žádostí občanů z roku 2023).
Je tedy nutné původní usnesení revokovat, přijmout nové s návrhem nového umístění a požádat opětovně MgM Teplice o schválení.

OSM doporučuje RM přijmout návrh usnesení.

Předkládáme do jednání Rady města Krupka ke schválení zadávací dokumentaci pro vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna oken a dveří ve ŠD při ZŠ Teplická“.
Práce budou spočívat ve výměně stávajících dřevěných oken a dveří v objektu družiny s jídelnou v ulici Bohosudovská 185, Krupka za nové dřevěné výplně a ve všech souvisejících pracích. Dílo bude provedeno v souladu se závazným stanoviskem orgánu OÚPaSŘ, památková péče Magistrátu města Teplice.
Předpokládaná doba realizace stavebních prací: cca 30 dnů (celkem do 90 dnů od podpisu smlouvy, včetně výroby oken a dveří).

ORaÚP doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.
Návrh smlouvy o dílo byl předložen ke kontrole právníkovi města - stanovisko je přílohou bodu.

Předkládáme Radě města Krupka ke schválení zadávací dokumentaci pro vyhlášení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,Krupka – komunikace v ul. Vinohrady" a příslušnou smlouvu o dílo. Předmětem zakázky jsou úpravy komunikace v ulici Vinohrady v rozsahu od železničního přejezdu k RD č. p. 530 a stavební úpravy opěrné zdi v celkové délce cca 40 m.
Předpokládaná doba realizace: září - listopad 2024

ORaÚP doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.
Návrh smlouvy o dílo byl předložen ke kontrole právníkovi města – jeho připomínky jsou již ve smlouvě zapracovány.

Předkládáme Radě města Krupka ke schválení zadávací dokumentaci pro vyhlášení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lávka pro zpřístupnění zříceniny hradu Kyšperk“ - II. vyhlášení a příslušnou smlouvu o dílo. Dílo spočívá ve stavbě nové dřevěné lávky s hlavní funkcí přepravy osob a omezené přepravy lehké techniky do 5 tun na hrad Kyšperk.
Zakázka bude spolufinancována z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace podílem 65 %, nejvýše 2 514 951,00 Kč.
Termín ukončení realizace: nejpozději do 30. 9. 2025.

ORaÚP doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.Návrh smlouvy o dílo byl předložen ke kontrole právníkovi města – doporučené změny jsou již ve smlouvě zapracovány.

Předkládáme Radě města Krupka zprávu o otevírání a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lávka pro zpřístupnění zříceniny hradu Kyšperk“ vyhlášenou radou města pod usnesením č. UR-633-19/24 ze dne 15. 7. 2024. V souladu s uvedeným usnesením bylo výběrové řízení zahájeno v otevřené výzvě v systému NEN dne 17. 7. 2024. Ve stanovené lhůtě podal nabídku jediný uchazeč.

ORaÚP doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek doporučuje Radě města Krupka zrušit výběrové řízení z důvodu podání pouze jedné nabídky.

Předkládáme do jednání Rady města Krupka ke schválení zadávací dokumentaci pro vyhlášení uzavřené výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště“.
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace (montáž) vybraných herních prvků pro 7 dětských hřišť v obci Krupka (Kollárova, Třešňová, Unčín Nad Tratí, Soběchleby Náves, Karla Čapka, Stadion Krupka a Bohumila Bachury). V rámci dodávky bude rovněž provedena vstupní revize všech dodaných a nainstalovaných herních prvků.
Předpokládaná doba realizace dodávky a montáže: cca 80 dnů od podpisu smlouvy.

ORaÚP doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.
Návrh příslušné smlouvy o dílo byl předložen ke kontrole právníkovi města - stanovisko je přílohou bodu.

Předkládáme do jednání Rady města Krupka zprávu o otevírání a vyhodnocení nabídek ze dne 1. 8. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a sanaci objektů Agapé II.“- II. vyhlášení zadávanou v otevřené výzvě dle vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2024/15/RM ze dne 29. 5. 2024. Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno Radou města Krupka dne 15. 7. 2024 usnesením č. UR-636-19/24.
Nabídku do výběrového řízení podali prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN celkem 2 uchazeči.
Nabídky byly vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti s použitím kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek doporučuje Radě města Krupka schválit výsledky výběrového řízení dle předložené zprávy o vyhodnocení nabídek ze dne 1. 8. 2024 a uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem, Saffron Universe s.r.o., IČO 03595269, s nabídkovou cenou 754 000,00 Kč bez DPH.
ORaÚP doporučuje radě města přijmout návrh usnesení.

Předkládáme do jednání Rady města Krupka zprávu o otevírání a vyhodnocení nabídek ze dne 13. 8. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování projektové dokumentace na akci s názvem Stavební úpravy objektu Pod Dolní drahou čp. 23“ zadávanou v otevřené výzvě dle vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2024/15/RM ze dne 27. 5. 2024.
Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno Radou města Krupka dne 15. 7. 2024 usnesením č. UR-634-19/24, přílohou bodu bylo stanovisko právníka k návrhu příslušné smlouvy o dílo.
Nabídku do výběrového řízení podali prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN celkem 3 účastníci.
Nabídky byly vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti s použitím kritéria nejnižší nabídkové ceny.
V rámci hodnocení obdržených nabídek komise pro otevírání a hodnocení nabídek konstatovala, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou s použitím kritéria nejnižší nabídkové ceny je nabídka společnosti Saffron Universe s.r.o., IČO 03595269, s nabídkovou cenou 664 000,00 Kč bez DPH.

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek doporučuje radě města schválit výsledky výběrového řízení dle předložené zprávy o vyhodnocení nabídek ze dne 04.07.2024 a uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem, společností Saffron Universe s.r.o., IČO 03595269, s nabídkovou cenou 664 000,00 Kč bez DPH.
ORaÚP doporučuje radě města přijmout návrh usnesení.

Předkládáme do jednání Rady města Krupka zprávu o otevírání a vyhodnocení nabídek ze dne 1. 8. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava kaple Božího hrobu, Krupka – Bohosudov“ zadávanou v otevřené výzvě dle vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2024/15/RM ze dne 29. 5. 2024.
Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno Radou města Krupka dne 15. 7. 2024 usnesením č. UR-632-19/24.
Nabídku do výběrového řízení podali prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN celkem 2 uchazeči.
Nabídky byly vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti s použitím kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Na projekt byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s Ústeckým kraje. Maximální dotace, kterou na projekt město obdrží, je 65 %.

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek doporučuje Radě města Krupka schválit výsledky výběrového řízení dle předložené zprávy o vyhodnocení nabídek ze dne 1. 8. 2024 a uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem, společností VOBAS s.r.o., IČO 25417045, s nabídkovou cenou 659 522,38 Kč bez DPH.
ORaÚP doporučuje radě města přijmout návrh usnesení.

Předkládáme do jednání Rady města Krupka zprávu o otevírání a vyhodnocení nabídek ze dne 1. 8. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna stávající podlahové krytiny z PVC za nové PVC v ZŠ Maršov, Krupka“ zadávanou v uzavřené výzvě dle vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2024/15/RM ze dne 29. 5. 2024.
Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno Radou města Krupka dne 15. 7. 2024 usnesením č. UR-631-19/24.
Bylo osloveno celkem 5 dodavatelů. Nabídku do výběrového řízení podali 3 uchazeči.
Nabídky byly vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti s použitím kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek doporučuje Radě města Krupka schválit výsledky výběrového řízení dle předložené zprávy o vyhodnocení nabídek ze dne 1. 8. 2024 a uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem, Karlem Strnadem, IČO 76263134, s nabídkovou cenou 469 200,00 Kč bez DPH.
ORaÚP doporučuje radě města přijmout návrh usnesení.

Předkládáme radě města ke schválení smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 292/49/ORaÚP/2024 s Ústeckým krajem na projekt s názvem "Lávka pro zpřístupnění zříceniny hradu Kyšperk". Číslo smlouvy poskytovatele: 24/SML2800/SoPD/PIT.
Celkové plánované uznatelné náklady projektu činí 3 869 155 Kč s DPH.
Dotace je schválena ve výši 2 514 951,00 Kč.
Podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu byl stanoven v maximální výši 65,00 %

ORaÚP doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.
Návrh smlouvy byl předložen ke kontrole právníkovi města - jeho stanovisko je přílohou bodu.

Předkládáme radě města ke schválení smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 291/48/ORaÚP/2024 s Ústeckým krajem na projekt s názvem "Zpracování PD - Revitalizace štoly Starý Martin". Číslo smlouvy poskytovatele: 24/SML2801/SoPD/PIT.
Celkové plánované uznatelné náklady projektu činí 2 500 000,00 Kč s DPH.
Dotace je schválena ve výši 1 625 000,00 Kč.
Podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu byl stanoven v maximální výši 65,00 %.

ORaÚP doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.
Návrh smlouvy byl předložen ke kontrole právníkovi města - jeho stanovisko je přílohou bodu.

Předkládáme Radě města Krupka ke schválení návrh dodatku č. 2 (č. 293/50/ORaÚP/2024) ke smlouvě o dílo č. 166/21/ORaÚP/2024 na realizaci díla: „Oprava kaple sv. Františka v Soběchlebech“ ze dne 30. 4. 2024 s firmou Roman Štefan, IČO 65608496, jehož přílohou je změnový list č. 2 včetně rozpočtu. Předmětem změnového listu jsou vícepráce a méněpráce. Změny spočívají v změně vnitřních podlah. V projektové dokumentaci je navrženo podlahu kaple provést z mrazuvzdorné keramické slinuté dlažby do flexibilního cementového lepidla. Z důvodu vysoké vlhkosti v podlaze kaple bylo rozhodnuto, že musí být odstraněna betonová mazanina pod původní dlažbou. Technický dozor zajistil zaslání vzorků dlažby. Zástupci investora byla vybrána cihlová dlažba vel. 200 x 50 mm Old penter od Wienerbergeru tl. 60 mm, kterou výrobce doporučuje klást do štěrkového lože – 3 vrstvy – hrubý štěrk frakce 16/31 na něj štěrk frakce 0/32, poté jemný štěrk 4/8 na závěr zapravit do spár. Opatřením bude zajištěno větrání podlahy kaple. Změna podlahy kaple byla odsouhlasena s autorem projektové dokumentace Bc. Danielem Danišem (PS projekty spol. s r. o.). Dále jsou odsouhlaseny méněpráce na trativodech sloužících k odvodnění kaple. Na KD 14. 6. 2024 bylo zjištěno na základě hodnot v provedeném výkopu, že jsou základové konstrukce založené v 1,1 m pod úrovní terénu a nachází se zde spodní voda s ustálenou hladinou v hloubce 1,05 m. Bylo nutné zkonstatovat, že navržená drenáž v tomto případě nebude plnit předpokládaný účel a odvod vody od základové spáry je za takových podmínek nereálný, bez nutnosti nepřetržitého odčerpávání. Tento poznatek byl předložen autorovi PD Bc. Danielovi Danišovi (PS projekty spol. s r. o.) a ten doporučil neprovádět drenáž kolem kapličky. V projektové dokumentaci byly navrženy 3 ks revizních a čistících šachet, bylo však dohodnuto a autorem schváleno, že z důvodu změny v odvodnění obvodu kaple postačí pouze 1 revizní a čistící šachta. Naopak vícepráce budou na pracích spojených s ucpaným odtokem od stavidla požární nádrže v bezprostřední blízkosti kaple. Je nutné vykopat rýhu o délce 22 bm a obnažit původní kanál, který se nahradí trubním vedením PVC KG 250 mm tak, aby bylo umožněno obnovit zanesený odtok z požární nádrže do původního odtoku do potoka. Provedení tohoto opatření má vliv na hladinu podzemní vody, která ohrožuje základy kaple, je tedy nutné ho provést. Bylo odsouhlaseno zástupci investora. Další vícepráce vznikly na základě požadavku investora a týkají se výměny okenních mříží. Tyto mříže nejsou součástí základního rozpočtu a nebylo s jejich výměnou počítáno. Požadavek investora je jejich sjednocení s výplní vchodových dveří. Poslední vícepráce spočívají v chemické injektáži zdiva. Po konzultaci s autorem projektové dokumentace bylo dohodnuto, že vyřešíme vzlínající vlhkost ve zdivu buďto podřezáním kaple s vložením hydroizolačních pásů, což technický dozor nedoporučuje vzhledem ke stáří a charakteru objektu, nebo použít chemickou injektáž zdiva. Bylo dohodnuto, že bude použita chemická injektáž zdiva. Navrhované změny mají kromě ceny vliv na termín. Zhotovitel požaduje prodloužit termín plnění o 30 dní, tedy do 30. 10. 2024. Na termín finančního vypořádání dotace s Ústeckým krajem prodloužení termínu nemá vliv. Termín ukončení realizace projektu je ze smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 24/SML1678/SoOD/KP stanoven do 31. 12. 2024.

ORaÚP doporučuje radě města přijmout návrh usnesení. Dodatek č. 2 byl předložen právníkovi ke schválení. Byl vrácen s drobnými úpravami, které byly zapracovány. Stanovisko je přílohou bodu.

Předkládáme Radě města Krupka k revokaci usnesení č.UR-628-19/24 z důvodu úpravy smlouvy o dílo.
Rada města Krupka usnesením č. UR-628-19/24 ze dne 15. 7. 2024 schválila výsledky průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ,,Dodávka a montáž 3 ks mříží na zřícenině hradu Krupka" a uložila uzavřít smlouvu o dílo č. 253/38/ORaÚP/2024 s vybraným uchazečem, Milanem Borkovcem, IČO 02510090.
Na základě jednání s vybraným uchazečem, které se uskutečnilo dne 9. 8. 2024 na místě plnění, předkládáme Radě města Krupka upravený návrh smlouvy o dílo č. 253/38/ORaÚP/2024.
Dodavatel požaduje, aby byly ve smlouvě o dílo upraveny následující body:
1. snížení smluvních pokut v čl. X., bodech 1-3 z částky 500 Kč na 100 Kč za každý den prodlení, jedná se o malého živnostníka.
2. úprava záruční doby v čl. VIII.: z 60-ti měsíční záruční doby budou vyjmuty nátěry kovářskou barvou, na které bude poskytnuta záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku, z důvodu deklarování této záruky na trvanlivost barvy od výrobce.

ORaÚP doporučuje radě města přijmout návrh usnesení.
Návrh na úpravu smlouvy byl předložen právníkovi ke kontrole - jeho stanovisko je přílohou bodu.

Předkládáme Radě města Krupka podmínky iniciativy Paktu starostů a primátorů, týkající se otázek klimatu a energetiky. Přistoupením k Paktu starostů a primátorů se město zavazuje snižovat emise skleníkových plynů na svém území, zvyšovat svoji odolnost a připravovat se na nepříznivé dopady změny klimatu, vypracovat akční plán pro dosažení stanovených cílů a bojovat s energetickou chudobou. Přistoupením k paktu je podmíněno získání dotace na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, organizaci Místního dne pro klima a energii a na pracovní místo energetického manažera.
Povinností města po vstupu do paktu je podávat pravidelné monitorovací zprávy o učiněných opatřeních v rámci zmírňování změny klimatu a o emisích. Při nedodržování podmínek paktu se členství města pozastaví, nehrozí však žádné pokuty či penále.

ORaÚP doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.

Předkládáme Radě města Krupka k diskuzi návrh na koncepční řešení dopravy ve městě formou zpracování plánu udržitelné městské mobility na území města Krupka. Tento návrh i s podklady již byl předložen do jednání Rady města Krupka dne 5. 2. 2024 ze strany OSM pod bodem č. 29. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. V současné době řešíme bezpečnost dopravy a bezpečnost chodců v průmyslové zóně, koncepci cyklistické dopravy a centrální záchytné parkoviště s návaznou dopravou turistů po městě. Dále OSM řeší nedostatek parkovacích míst a další otázky dopravy ve městě. Navrhujeme zadat zpracování plánu udržitelné městské mobility, která by řešila komplexně dopravní situaci ve městě.
Na tento dokument bychom mohli navázat se zadáním koncepce cyklistické dopravy a studie či zpracování projektové dokumentace centrálního záchytného parkoviště.
Na zpracování koncepce cyklistické dopravy byl poptán dodavatel, který řeší koncepci cyklistické dopravy pro Teplice a okolní obce. Tento však může začít se zpracováním až v příštím roce. Pro zpracování nabídky, respektive zadání průzkumu trhu by bylo dobré si předem ujasnit co by mělo být výsledkem činnosti. Jestli se jedná o koncepci cyklistické dopravy, cyklogenerel, nebo studii proveditelnosti - viz příložený e-mail.

Předkládám návrh na prodej vozů firmě SPORT KRUPKA s.r.o. Vozy byly dříve v užívání zaměstnanců VPP, kteří byli převedeni do firmy SPORT KRUPKA s.r.o.
Doporučuji prodej z města Krupka na Sport Krupka s.r.o. za cenu dle znaleckých posudků:
Ford Transit SPZ 8U9 0995, ZP č. 063455/2024 za tržní cenu 176 800,- Kč + DPH;
Opel Movano 1UH 4050, ZP č. 063458 za tržní cenu 349 000,- Kč + DPH.

TAJ doporučuje Radě města Krupka přijmout návrh usnesení.

Městská policie Krupka předkládá Radě města Krupka znalecký posudek č. 065054/2024 na osobního automobilu Volkswagen Golf, RZ 1UC 3738 se žádostí o jeho odkoupení za cenu stanoveno znaleckým posudkem, která činí 378 000 ,- Kč bez DPH od společnosti SPORT KRUPKA s.r.o. pro potřeby Městské policie Krupka. Pořízení uvedeného vozidla je v současné době nejrychlejší řešení kritického nedostatku služebních vozidel Městské policie Krupka, než dojde na základě vyhlášení Veřejné zakázky k dodání nových služebních vozidel Městské policii Krupka. V současné době Městská policie Krupka disponuje služebním vozidlem SUZUKI VITARA, ŠKODA YETI u které je problém s mazáním motoru, VW Transportér určená pro převoz odchycených zvířat a pro hlídkovou službu zcela nevyhovující a TOYOTA PRIUS, která je rovněž pro své stáří a nevybavenost pro výkon služby Městské policie nevhodná.

Městská policie Krupka doporučuje Radě města Krupka přijmout usnesení.